全国站 | 网站地图| 收藏bwin必赢国际| 联系bwin必赢国际

欢迎访问bwin必赢国际装饰创新科技官方网站!

华东 | 华南 | 华西 | 华北 | 华中 【全国站】 请选择您要切换的城市: 华北:北京 太原 华中:郑州 武汉 长沙 华东:上海 南京 杭州 合肥 泉州 南昌 华南:深圳 广州 佛山 中山 东莞 南宁
宝安罗湖沙井前海
西部:重庆 成都 昆明 西安

bwin必赢国际装饰LOGO

15年专注科技型企业高端办公室装修设计一站式服务    预算=结算 · 全程无增项

133-1695-3159 0755-86235078

bwin必赢国际装饰-您关注的也是我们专注的
厂房装修公司合同范本-厂房装修改造协议-bwin必赢国际装饰
作者: 厂房装修合同 编辑: 厂房装修合同 来源: 厂房装修合同 发布日期: 2023.01.12 浏览次数:
信息摘要:
厂房装修改造合同厂房装修改造合同模型厂房装修合同是装修单位(发包人)与装修公司(承包人)签订的关于发包人装修事宜的协议。以下是我收集整理的厂…

厂房装修改造合同厂房装修改造合同模型厂房装修合同是装修单位(发包人)与装修公司(承包人)签订的关于发包人装修事宜的协议。 以下是我收集整理的厂房装修合同模式。欢迎阅读。

客户(甲方):                                                承包商(乙方):

工程项目:经过友好谈判和协商,甲乙双方决定委托乙方装修                         项目顺利进行,特签订本合同,共同遵守。

一、甲方责任:

1.甲方将设计图纸交给乙方,经物业管理部门批准,配合乙方设计施工,如电梯、物品存放。

2.施工过程中如需修改,应及时通知乙方。

二、乙方责任:

1、乙方负责购买所有安装所需的设备,如阻燃棉防火钢板(厚度以样封边、开门、装锁、拆卸等。,并提供相应的材料发票和材料检验证书。

2、因材料质量不合格而影响工程质量和工期,其材料费和返工费由乙方承担,3.本项目属于乙方企业项目全包形式。乙方承诺向乙方施工人员购买相关保险,以确保乙方施工人员的安全。如发生安全责任事故,乙方应负责,与甲方无关。4.乙方负责提供乙方企业营业执照、会员证书或施工资质,供甲方备案。5.乙方指定(姓名)____________乙方项目负责人负责签订合同,按要求指导现场施工,确保现场安全,严格防止火灾、用电等不安全因素。所有施工人员必须佩戴证书,文明施工,防止管道堵塞、漏水、跳电、物品损坏等事故影响他人。

三、其他约定:

1、工程质量验收,除隐蔽工程分段验收外,乙方组织甲方完成工程竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2.严格履行合同,实行信用工期。如因延误完成,如脱料、窝工或借款诱使甲方垫款,检查后按违约处办理。

3.装修期为自合同生效之日起__12__天内完工。

4、在装修施工范围内承担保修责任,保修期自甲方验收合格之日起12个月。

四、工程费用约定:(各项目成品全包价格)

1.单门:元/扇

2.双门:元/扇。

3.隔墙:元/平方米(包括开门、开窗),完工后计算。

4.开窗:1.65米*0.9米,元/扇。

5高高度项目:   元。

6.移动风淋项目:   元。

7.水电工程部分(所有工程):   元。

五、违约责任合同生效后,在合同履行期间擅自终止合同方的,应当按照合同总金额终止合同_50_%作为违约金支付给对方。因本协议条款违约而造成对方实际情况的,应予以赔偿。

六、争议解决:本合同履行期间,双方发生争议,不影响工程进度`双方应当协商解决前提。解决不成的,可以按照本合同向人民法院提起诉讼。

七、合同生效

1.本合同及合同附件图纸向双方盖章,签字后生效。

2.补充合同具有与本合同相同的法律效力。

三、本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份,甲乙双方及见证部门各执一份。

甲方:(签)甲方代表签字:                                                                 乙方:(签字)乙方代表签字年月日:

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,结合家庭卧室装饰工程建设的特点,双方就发包人的家庭卧室装饰工程(以下简称工程)达成以下协议:第一条工程概况1.1工程地点:1.2.工程内容及做法(见附件清单)。1.3.工程承包方式:双方同意采用以下第一方式______各种承包方式。(1)承包人承包工作和材料;

(2)承包人承包人、部分包装材料(承包人提供装饰材料表),发包人提供部分材料(发包人提供装饰材料表);(3)承包人承包人、发包人承包材料(发包人提供装修材料明细表)。1.4.开工日期为30天____月____日期,竣工日期______年____月____日。1.5合同价格:本合同工程造价为(大写):________________________元,小写:______________元(《厂房装修工程报价》)。

第二条工程监理实施工程监理的,发包人应当与监理公司签订工程监理合同,并通知承包人监理工程师的姓名、单位、联系方式和职责。第三条施工图意施工图采用以下第三条______提供各种方式:

(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式两份,发包人和承包人各一份(详见家居装修工程设计图纸);

(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式两份,发包人和承包人一份(详见家居装修工程设计图纸),设计费(大写)____________人民币,由发包人支付用不在工程价格内)。

第四条发包人的义务4.1.开工前为承包商进入施工创造条件。

包括:清理室内家具、家具或不易移动的家具、家具堆放、覆盖,不影响施工原则;

4.施工期间提供水源和电源;4.3.参与工程质量和施工进度监督,负责材料进场和竣工验收。第五条承包人的义务5.严格执行安全施工操作规范、防火规范、施工规范和质量标准,按期完成工程;5.严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民、污染环境;5.3.保护原卧室的家具和家具,确保卧室上下水管道畅通;5.4.确保施工现场整洁,工程竣工后清理施工现场。第六条支付条件和方式6.1付款条件:装修后检查合格付款;6.2付款方式:支票或电汇第七条工程验收7.1.工程质量验收:工程完成后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。7.2.乙方通知甲方进行工艺验收和竣工验收后,甲方应在三天内前来验收。第八条其他事项8.1.甲方(1)房屋平面图、水、电、气线路图必须经物业管理部门批准,或甲方应提供房屋平面图、水、电、气线路图,并向乙方现场披露。(2)对于二次装修工程,所有或部分房屋应空置,以清除影响施工的障碍物。只能部分空置房屋的家具和家具必须采取必要的保护措施,并与乙方办理手续并承担费用。(3)建筑物结构、设备、管道确实需要拆除、改造的,应当向当地住房管理部门办理手续,并承担相关费用。公共部件在施工过程中需要临时使用的,应提前打招呼。8.2.乙方(1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;下属分支机构必须有上级公司颁发的证书;销售人员必须具有法定代表人的委托证书。(2)负责施工现场的安全,严格防止火灾、认证、文明施工,防止管道堵塞、泄漏、停电、物品损坏等事故影响他人。如发生,必须尽快负责维修或赔偿。(3)严格履行合同,实行信用工期。如因延误完成,如脱料、窝工或借款诱使甲方垫款,检查后按违约处办理。(4)在装修施工范围内承担保修责任,保修期自甲方验收合格之日起12个月。第九条违约责任合同生效后,在合同履行期间擅自终止合同方的,应当按照合同总金额终止合同____%作为违约金支付给对方。因擅自终止合同而造成的实际损失超过违约金的,应当予以赔偿。第十条争议解决10.1、本合同履行期间,双方发生争议的,双方应协商解决,不影响项目进度。或向市室内装饰行业协会家庭装饰专业委员会投诉,并要求解决。10.2.当事人不愿通过协商、调解或者协商、调解不成的,可以向仲裁委员会申请仲裁;-人民法院提起诉讼。第十一条合同变更终止11.1.合同生效后,双方必须严格遵守。任何一方需要变更合同内容的,应当在双方协商一致后重新签订补充协议。需要终止合同的,提出终止合同的一方应当以书面形式提出,并按照合同总价格提出___%交违约金,终止合同。11.2.任何一方在施工过程中提出终止合同,必须书面向另一方提出。经双方同意办理清算手续后,可视为终止合同。第十二条合同生效12.1.本合同及合同附件向双方盖章,签字后生效。12.2.补充合同具有与本合同相同的法律效力。12.3.本合同(包括合同附件和补充合同)一式两份,甲乙双方各执一份。



甲方(业主):_______________乙方:_____________住所地址:_______________________企业地址:_______________________邮政编码:_______________________邮政编码:_______________________法人代表:_______________________法人代表:_______________________


友情链接:  深圳装修公司  、  厂房装修    展厅设计 、  办公室装修 、  酒店装修


相关案例

全国服务热线

0755-86235078

热门标签

公司装饰装修, 深圳装修公司, 深圳的装修公司, 房地产装修, 装修装饰公司, 室内装潢, 装修公司, 装饰装修公司, 深圳办公室装修, 厂房设计, 深圳前十装饰公司, 工装装修, 装修公司排名前十强, 办公室设计公司, 装饰公司, 深圳装修设计, 设计公司, 展览展示展厅设计, 展厅装修, 实验室设计, 简易办公室装修设计, 装修厂房, 深圳工厂厂房装修, 装修那个公司好, 深圳高端设计公司, 办公室装修装饰, 室内设计, 设计好的装饰公司, 室内设计公司, 办公室室设计, 深圳办公装修公司, 新中式室内设计, 深圳装饰有限公司, 一站式装修, 深圳装饰设计公司, 深圳室内设计公司, 装饰装潢, 深圳十大设计公司, 深圳装修公司排行榜, 公司设计, 办公室设计装修, 装修设计, 专业的装修公司, 工装装饰公司, 深圳展览设计, 设计十大公司, 办公室装修, 店铺店面装修, 展厅展厅设计, 领导办公室装修设计, 装修设计公司, 装饰装饰公司, 深圳市装饰公司, 办公室装饰设计, 深圳装饰设计, 好的装修公司, 装修公司装饰, 深圳装饰公司排名, 前十排名装饰公司, 办公室公司设计, 深圳厂房改造, 办公室空间设计, 室内装饰, 深圳厂房装修设计, 公司车间装修, 中式装修, bwin必赢国际装饰公司, 办公室设计, 深圳前十大装修公司, 装修公司哪家好, 装修公司排名, 深圳装饰公司, 餐饮装修, 十大装修公司, 展览展示设计, 深圳装饰设计工程公司, 深圳装修, 办公室施工装修, 设计办公空间, 深圳纯设计公司, 深圳办公设计, 深圳设计公司, 办公设计装修, bwin必赢国际装饰, 会议室设计, 装饰设计公司, 室内装修, 深圳办公室装修设计, 办公室内隔断, 工业设计公司, 办公室隔断, 装饰设计, 工装装修公司, 室内装饰设计公司, 办公隔断, 企业厂房装修, 饭店设计公司, 深圳厂房装修, 办公室装修设计, 深圳展厅设计, 展厅设计, 展馆设计公司, 深圳小型办公室装修, 办公室室内设计, 工装设计, 深圳会所装修公司, 装修写字楼装饰设计, 深圳坪山厂房装修, 办公室内装修, 前十强装饰公司, 工装设计装修公司, 深圳十大装修公司, 大型办公室装修设计, 办公室高档设计, 新办公室新装修, 深圳工装公司排名, 无尘车间设计, 工厂厂房设计, 工业办公室装修, 深圳办公室装饰公司, 办公室新装修, 集团办公室装饰, 装修厂房装修, 空间设计公司, 深圳公司办公室装修, 现代办公室装修设计, 设计装修办公室, 办公室装饰公司, 深圳的设计公司, 快装公司, 深圳十大甲级装饰公司, 深圳市bwin必赢国际装饰红岭分公司, 创意办公室设计, 无尘车间装修, 会所装修公司深圳, 公装装修公司, 酒楼装修, 洁净车间装修, 展馆设计, 深圳厂房旧改, 公寓装修, 装修公司排名榜, 办公楼装修, 公装装饰公司, 装修公司口碑排名, 办公室装饰, 附近装修公司, 展厅展馆设计,

粤ICP备13059578号